🌐 Издан очередной обзор изменений законодательства.

В обзор включены следующие материалы:
➡️ Уточнение полномочий регионов в сфере содействия занятости населения;
➡️ Определение порядка осуществления органами местного самоуправления международных и внешнеэкономических связей;
➡️ Использование Портала "Госуслуги" для обращения в госорганы и органы местного самоуправления;
➡️ И другие важные изменения;

🔥 Подписывайтесь и рассказывайте о нас коллегам! Свои новости и материалы вы можете предложить в группе ВК - https://vk.com/ruexpertclub

➕ Бот для связи - @ruexpertclub_bot

Клуб экспертов России - @ruexpertclub

#КлубЭкспертов #МСУ #Муниципал #Полезное

◀️ «Муниципалы выигрывают в суде»

Судебные практики, в которых муниципалы отстояли свои интересы и права.

➡️ Односторонний отказ администрации от исполнения контракта признан законным.

Суд рассмотрел иск ИП к МСУ о признании незаконным одностороннего отказа от исполнения контракта. Между истцом и ответчиком заключен контракт, по которому подрядчик обязался доставить материалы. В письме о приостановке работ истец указал на невозможность перевозки материалов. Соответственно, приостановленные работы не могли быть возобновлены в разумные для заказчика сроки. Кроме того, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу медленно, заказчик может отказаться от исполнения договора

➡️ Поведение ООО было признано недобросовестным.

Рассмотрен иск ООО о признании недостоверной величины рыночной стоимости земельного участка. Размер рыночной стоимости земельного участка определен на основании отчета, выполненного оценщиком. Истец имел возможность своевременно ознакомиться с отчетом, при несогласии – оспорить его до подписания договора аренды. Требования истца направлены на внесение изменений в договор аренды, вопреки достигнутым ранее договоренностям сторон.

➡️ Суд обязал некоммерческое партнерство привести помещение в изначальное состояние.

АС г. Санкт-Петербурга рассмотрел иск Администрации к некоммерческому партнерству о приведении помещений в изначальное состояние. Нежилое помещение находится в государственной собственности города и передано в аренду ответчику. Истцом выявлен факт незаконной перепланировки нежилого помещения. Судом подтверждается самовольное, без разрешительной документации, осуществление перепланировки помещения, и суд обязывает ответчика привести помещение в соответствие с планом здания.

📝 Редактор - Попова Алина

🔥 Подписывайтесь и рассказывайте о нас коллегам! Присылайте полезную информацию на почту [email protected]

➕ Бот для связи - @ruexpertclub_bot

Клуб экспертов России - @ruexpertclub

#КлубЭкспертов #МСУ #Муниципал #МСУВСуде

◀️ «Просчёты муниципалов в суде»

Краткий разбор проигрышных судебных практик, из которых выведены основные недочёты муниципалитетов.

➕ Учитесь на чужих ошибках, коллеги!

➡️ АС рассмотрел иск администрации к ООО об обязании вернуть земельный участок в связи с его нецелевым использованием.

Недочёты:

❌ Согласно пояснениям сторон земельный участок в настоящее время освобождён и возвращен по акту приема-передачи истцу, о чем стороны составлен акт. В связи с отсутствием предмета спора, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

➡️ АС рассмотрел дело по исковому заявлению АО к Администрации о признании права собственности, ссылаясь на владение спорным объектом на протяжении более 15 лет.

Недочёты:

❌ С 1999 года и по настоящее время АО использует газопровод как свое собственное имущество, несет бремя его содержания. И так как в реестрах федерального, государственного и муниципального имущества спорный объект не учитывается, суд удовлетворил исковые требования АО.

➡️ АС рассмотрел иск Прокурора к Администрации о признании сделок недействительными. Между администрацией и ИП заключены 2 договора.

Недочёты:

❌ Заключив вышеуказанные договоры, администрация намерено ушла от проведения конкурентных процедур определения исполнителя в пользу заключения контрактов, что привело к нарушению принципа обеспечения конкуренции. Суд согласен с истцом, что договоры имеют признаки искусственного дробления, в связи с чем иск удовлетворен.

📝 Редактор - Попова Алина

🔥 Подписывайтесь и рассказывайте о нас коллегам! Свои новости и материалы вы можете предложить в группе ВК - https://vk.com/ruexpertclub

➕ Бот для связи - @ruexpertclub_bot

Клуб экспертов России - @ruexpertclub

#КлубЭкспертов #МСУ #Муниципал #ПросчётыВСуде

◀️ Возможность финансирования для развития местных предприятии!

✉️ Программа «Инициативные инвестиционные проекты для развития муниципальной экономики» даёт возможность предпринимателям получить финансирование для реализации своего проекта!

➡️ Инвестиционные проекты могут быть направлены на новое строительство, модернизацию, перепрофилирование или реконструкцию. Участие бизнеса в программе позитивно отразится на инвестиционном климате муниципалитета!

Отраслевая направленность проектов может быть различной: от развития АПК до создания социальных объектов, что позволяет участникам реализовать широкий круг своих инициатив!

🌐 Алгоритмы программы и работа по «типовым» проектам позволяют участникам выйти на более высокий уровень проработки документов, получить более лояльные условия финансирования проекта и обеспечить прозрачную структуру проверенных контрагентов, а также выйти на экономию времени до 30 дней.
Работа по проектам ведется в режиме «одного окна» с учетом всех имеющихся мер господдержки/госучастия с привлечением институтов развития федерального и регионального (при наличии) уровней.

➡️ Заполнить заявку на получение финансирования для реализации инвестиционного проекта можно здесь: https://forms.gle/R8jeHAd6qaEWj4xh6

🔥 Подписывайтесь и рассказывайте о нас коллегам! Свои новости и материалы вы можете предложить в группе ВКонтакте - https://vk.com/ruexpertclub

➕ Бот для связи - @ruexpertclub_bot

Клуб экспертов России - @ruexpertclub

#КлубЭкспертов #Муниципал #МСУ #Экономика #Инвестпроекты #Господдержка #Инвестиции #Проекты

⚙️ Возможность финансирования для развития местных предприятии!

◀️ Программа «Инициативные инвестиционные проекты для развития муниципальной экономики» даёт возможность предпринимателям получить финансирование для реализации своего проекта!

➡️ Инвестиционные проекты могут быть направлены на новое строительство, модернизацию, перепрофилирование или реконструкцию. Участие бизнеса в программе позитивно отразится на инвестиционном климате муниципалитета!

Отраслевая направленность проектов может быть различной: от развития АПК до создания социальных объектов, что позволяет участникам реализовать широкий круг своих инициатив!

⭐ Алгоритмы программы и работа по «типовым» проектам позволяют участникам выйти на более высокий уровень проработки документов, получить более лояльные условия финансирования проекта и обеспечить прозрачную структуру проверенных контрагентов, а также выйти на экономию времени до 30 дней.
Работа по проектам ведется в режиме «одного окна» с учетом всех имеющихся мер господдержки/госучастия с привлечением институтов развития федерального и регионального (при наличии) уровней.

➡️ Заполнить заявку на получение финансирования для реализации инвестиционного проекта можно здесь: https://forms.gle/R8jeHAd6qaEWj4xh6

☑️ Подписывайтесь и рассказывайте о нас коллегам! Свои новости и материалы вы можете предложить в группе ВКонтакте - https://vk.com/ruexpertclub

⚡️ Бот для связи - @ruexpertclub_bot

Клуб экспертов России - @ruexpertclub

#КлубЭкспертов #Муниципал #МСУ #Экономика #Инвестпроекты #Господдержка #Инвестиции #Проекты

◀️ Интересные и важные новости за прошедшую неделю в рамках рубрики «Актуальное за неделю»!

➡️ Правительство направит свыше 30 млрд рублей на повышение зарплаты бюджетников

➡️ Правительство создало условия для ускоренной реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке

➡️ Правительство профинансирует развитие предприятий энергетики и ЖКХ в ряде российских регионов

➡️ Виктория Абрамченко: С 1 сентября 2023 года в 29 городах стартует эксперимент по квотированию вредных выбросов

➡️ Правительство профинансирует мероприятия по оздоровлению рек и озёр в регионах

➡️ Правительство утвердило правила развития единой информационной системы «Стройкомплекс.РФ»

➡️ Вице-премьер Абрамченко поручила проработать создание отдельного федерального проекта для обращения с ТКО на труднодоступных территориях

➡️ Модельный закон упростит процедуру формирования общественных советов

➡️ Вступил в действие порядок согласования архитектурно-градостроительного облика

➡️ Нормы о реновации хрущевок снова предложат скорректировать

➡️ Право штрафовать за незаконную рекламу предложили передать местным властям

➡️ Местным властям придется самим убирать мусорные завалы на своих территориях

🔥 Подписывайтесь и рассказывайте о нас коллегам! Свои новости и материалы вы можете предложить в группе ВК - https://vk.com/ruexpertclub

➕ Бот для связи - @ruexpertclub_bot

Клуб экспертов России - @ruexpertclub

#КлубЭкспертов #МСУ #Муниципал #Актуальное #Правительство #Госдума #Минстрой #Благоустройство #Законодательство

◀️ Лица регионов: самые интересные новости из региональных центров России!

➡️ Мэр Южно-Сахалинска встретился с активной молодежью из «Движения первых» (@nadsadin_official)

➡️ Мэр г.Майкоп принял участие в торжественной церемонии вручения свидетельств о занесении на Доску почета, которая традиционно проходит в канун Дня города (@Mitrofanov_GA)

➡️ За счет частных инвестиций продолжаются работы по облагораживанию Тихого озера и прилегающей территории в г.Тюмени (@kuharuk_ruslan)

➡️ Город Тамбов расширяет партнёрские и дружеские связи с Беларусью на межрегиональном уровне (@M_Kosenkov)

➡️ Глава г. Пензы восстановил площадку «Шахматы» возле администрации (@basenkoAN)

➡️ В Доме Кондратюка г. Новосибирска появился первый уникальный экспонат – посадочный модуль, аналогичный кораблю «Восток», в котором летал Юрий Гагарин (@alokot)

➡️ Глава г. Ставрополя принял участие в ежегодной августовской конференции педагогов (@iiulyanchenko)

➡️ В г. Иркутске открылось Суворовское военное училище (@ruslanbolotov)

➡️ В г. Симферополе состоялось вручение ключей от новых квартир депортированным гражданам (@afanasev82)

➡️ Возле Дома культуры молодежи состоялась торжественная церемония открытия новой экспозиции Доски почёта города Владимира (@Dmitriy_Naumov33)

➡️ Презентация книги об истории города Кемерово прошла на открытии фестиваля «Книжная площадь» (@dv_anisimov)

➡️ Свои двери в г. Орел открыл Кванториум – современное пространство для полета мысли и таланта школьников (@parakhin_yuri)

📝 Редактор - Попова Алина

🔥 Коллеги, подписывайтесь и рассказывайте о нас! Свои новости и материалы вы можете предложить в группе ВК - https://vk.com/ruexpertclub       

➕ Бот для связи - @ruexpertclub_bot 

Клуб экспертов России - @ruexpertclub        
        
#КлубЭкспертов #МСУ #Муниципал #ЛицаРегионов

◀️ «Муниципалы выигрывают в суде»

Судебные практики, в которых муниципалы отстояли свои интересы и права.

➡️ Суд признал право собственности МСУ на земельный участок

Рассмотрен иск администрации МО к Министерству лесного комплекса о признании отсутствующим права собственности РФ на земельный участок. Земли лесного фонда находятся в собственности РФ. Постановлением от 29.10.1991 г. установлена граница МО и территории изъяты из государственного лесного фонда и переданы в ведение МО, в связи с чем ответчик является собственником всех земельных участков, расположенных на его территории.

➡️ С ИП были взысканы штрафные санкции за нарушение муниципального контракта

АС Тюменской области рассмотрел иск Администрации к ИП о взыскании штрафных санкций по муниципальному контракту. Между Администрацией и ИП был заключен муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа. Ответчиком был сорван рейс, в связи с чем факт нарушения предпринимателем обязательств по контракту подтверждается, и у него возникла обязанность по уплате штрафа за нарушение обязательства.

➡️ Решение антимонопольной службы было признано незаконным

АС Псковской области рассмотрел иск Администрации к антимонопольной службе о признании недействительным решения. Администрацией был проведен электронный аукцион на приобретение благоустроенной квартиры. В аукционе победил ИП, в связи с чем с ним был заключен контракт. Антимонопольная служба признала, что ИП не имел права собственности на предлагаемые к продаже квартиры, его заявки противоречили положениям извещения о проведении аукционов. Но суд признал, что ИП являлся представителем собственников жилых помещений и действовал на основании нотариально удостоверенных доверенностей.

📝 Редактор - Попова Алина

🔥 Подписывайтесь и рассказывайте о нас коллегам! Присылайте полезную информацию на почту [email protected]

➕ Бот для связи - @ruexpertclub_bot

Клуб экспертов России - @ruexpertclub

#КлубЭкспертов  #МСУ #Муниципал #МСУВСуде

◀️ О важных новостях за прошедшую неделю в рубрике «Актуальное за неделю»!

➡️ Путин дал поручения по развитию дальневосточных городов

➡️ Президент дал поручение о приоритетном использовании чиновниками отечественных авто

➡️ В России начались выборы в регионах

➡️ Конкурс на заключение сделок ГЧП и концессий теперь будет доступен в электронном формате

➡️ Правительство утвердило комплексную государственную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

➡️ Дмитрий Григоренко: Формирование реестра обязательных требований помогает совершенствовать контрольно-надзорную деятельность

➡️ Начался приём заявок некоммерческих организаций на предоставление грантов Президента

➡️ Сенатор Шевченко рассказал о работе над поправками о комплексном развитии территорий

➡️ Памфилова: Партии стали активнее работать на муниципальных выборах

➡️ В Госдуме предложили дать право вето муниципальным депутатам на уплотнительную застройку

🔥 Подписывайтесь и рассказывайте о нас коллегам! Свои новости и материалы вы можете предложить в группе ВК - https://vk.com/ruexpertclub

➕ Бот для связи - @ruexpertclub_bot

Клуб экспертов России - @ruexpertclub

#КлубЭкспертов #МСУ #Муниципал #Актуальное #Правительство #Госдума #Президент #Гранты