Изменения в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 сентября 2016 года № 434 «Об утверждении Правил ведения учета местными исполнительными органами договоров о долевом участии в жилищном строительстве, а также договоров о переуступке прав требований по ним» и приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 29 августа 2019 года № 678 «Об утверждении Правил ведения единой информационной системы долевого участия в жилищном строительстве»
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32759856
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32759856
Информационная система ПАРАГРАФ
Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 22 апреля 2024 года № 144 «О внесении изменений в приказ…
Forwarded from Informburo.kz – Новости Казахстана
🏠 Квартиры на вторичном рынке значительно подешевели в Алматы
За год новые квартиры в Казахстане подорожали на 1,3%, зато жильё на вторичном рынке подешевело на 2,3%, сообщает Finprom.kz.
Цены на новые квадратные метры сильнее всего выросли в Актобе (на 8,9%), Кызылорде (на 7,1%), Актау (на 5,7%), Уральске (на 5,6%) и Талдыкоргане (на 5%). Новое жильё подешевело в Кокшетау (на 4,3%), Шымкенте (на 1,2%), Усть-Каменогорске (на 0,8%), незначительно – в Караганде и Атырау.
Перепродаваемые квартиры сильнее всего подорожали в Атырау (на 10,8%), Талдыкоргане (на 8,8%) и Жезказгане (на 6,8%), подешевели – в Конаеве (на 15,2%), Алматы (на 6,7%) и Кокшетау (на 2,7%).
Один квадратный метр новой квартиры в республике в среднем стоит 486,6 тысячи тенге, квартиры на вторичном рынке – 502,8 тысячи тенге. Самые дорогие новые и перепродаваемые квартиры – в Астане (575,2 и 613,6 тысячи тенге соответственно), самые дешёвые – в Актобе (279 и 290,7 тысячи тенге).
📷 Finprom.kz
❕ Подписаться на @informburo.kz
За год новые квартиры в Казахстане подорожали на 1,3%, зато жильё на вторичном рынке подешевело на 2,3%, сообщает Finprom.kz.
Цены на новые квадратные метры сильнее всего выросли в Актобе (на 8,9%), Кызылорде (на 7,1%), Актау (на 5,7%), Уральске (на 5,6%) и Талдыкоргане (на 5%). Новое жильё подешевело в Кокшетау (на 4,3%), Шымкенте (на 1,2%), Усть-Каменогорске (на 0,8%), незначительно – в Караганде и Атырау.
Перепродаваемые квартиры сильнее всего подорожали в Атырау (на 10,8%), Талдыкоргане (на 8,8%) и Жезказгане (на 6,8%), подешевели – в Конаеве (на 15,2%), Алматы (на 6,7%) и Кокшетау (на 2,7%).
Один квадратный метр новой квартиры в республике в среднем стоит 486,6 тысячи тенге, квартиры на вторичном рынке – 502,8 тысячи тенге. Самые дорогие новые и перепродаваемые квартиры – в Астане (575,2 и 613,6 тысячи тенге соответственно), самые дешёвые – в Актобе (279 и 290,7 тысячи тенге).
📷 Finprom.kz
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Доклад «Искусственный интеллект на финансовом рынке Казахстана. Текущее состояние, перспективы и анализ регуляторных подходов» (разработан АО «Национальная платежная корпорация Национального Банка Республики Казахстан»)
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33467322
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33467322
Информационная система ПАРАГРАФ
Доклад «Искусственный интеллект на финансовом рынке Казахстана. Текущее состояние, перспективы и анализ регуляторных подходов»…
Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 24 апреля 2024 года № 154 О внесении изменений и дополнений в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 21 мая 2018 года № 355 «Об утверждении Правил приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по добыче твердых полезных ископаемых»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 21 мая 2018 года № 355 «Об утверждении Правил приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по добыче твердых полезных ископаемых» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 17064) следующие изменения и дополнение:
преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с частью пятой пункта 1 статьи 213 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» ПРИКАЗЫВАЮ:»;
в Правилах приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по добыче твердых полезных ископаемых, утвержденных указанным приказом:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по добыче твердых полезных ископаемых (далее - Правила) разработаны в соответствии с частью пятой пункта 1 статьи 213 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» (далее - Кодекс) и определяют порядок приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по добыче твердых полезных ископаемых.»;
пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Заказчиком вносятся изменения и (или) дополнения в конкурсную документацию, за исключением сведений, предусмотренных подпунктом 1) пункта 25 настоящих Правил. Изменения и (или) дополнения в конкурсную документацию вносятся в порядке, предусмотренном пунктом 17 настоящих Правил, или в срок не позднее одного рабочего дня до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок. При внесении изменений и (или) дополнений конкурсная документация подлежит повторному утверждению заказчиком, и окончательный срок представления конкурсных заявок продлевается заказчиком со дня повторного утверждения конкурсной документации не менее чем на десять рабочих дней с момента внесения изменений для учета потенциальными поставщиками этих изменений в конкурсных заявках, при этом, количество продлений окончательного срока представления конкурсных заявок не ограничивается.
При внесении изменений в конкурсную документацию по основанию, предусмотренному пунктом 36-1 настоящих Правил, окончательный срок представления конкурсных заявок продлевается заказчиком со дня повторного утверждения конкурсной документации не менее чем на семь рабочих дней с момента внесения изменений для учета потенциальными поставщиками этих изменений в конкурсных заявках.
Копия конкурсной документации с учетом внесенных изменений и (или) дополнений не позднее одного рабочего дня с даты внесения изменений и (или) дополнений представляется заказчиком всем потенциальным поставщикам путем размещения ее в реестре (системе).
Информация о продлении сроков представления конкурсной заявки подлежит размещению в реестре (системе).
дополнить пунктами 36-1 и 36-2 следующего содержания:
«36-1. Конкурсная документация на работы и услуги рассматривается потенциальными поставщиками на предмет поставки товаров местного производства.
Заявки на поставку товаров подаются производителями или лицами, находящимися с производителем в торгово-посреднических отношениях. К заявке прилагаются документы, предусмотренные подпунктами 2), 3), 5), 12), 13), 16) пункта 41 настоящих Правил и сертификат о происхождении товара формы «СТ-KZ» на ранее произведенный товар. Заявка направляется на электронный адрес заказчика, указанный в конкурсной документации, не позднее трех рабочих дней со дня размещения объявления в Реестре (системе).
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 21 мая 2018 года № 355 «Об утверждении Правил приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по добыче твердых полезных ископаемых» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 17064) следующие изменения и дополнение:
преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с частью пятой пункта 1 статьи 213 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» ПРИКАЗЫВАЮ:»;
в Правилах приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по добыче твердых полезных ископаемых, утвержденных указанным приказом:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по добыче твердых полезных ископаемых (далее - Правила) разработаны в соответствии с частью пятой пункта 1 статьи 213 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» (далее - Кодекс) и определяют порядок приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по добыче твердых полезных ископаемых.»;
пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Заказчиком вносятся изменения и (или) дополнения в конкурсную документацию, за исключением сведений, предусмотренных подпунктом 1) пункта 25 настоящих Правил. Изменения и (или) дополнения в конкурсную документацию вносятся в порядке, предусмотренном пунктом 17 настоящих Правил, или в срок не позднее одного рабочего дня до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок. При внесении изменений и (или) дополнений конкурсная документация подлежит повторному утверждению заказчиком, и окончательный срок представления конкурсных заявок продлевается заказчиком со дня повторного утверждения конкурсной документации не менее чем на десять рабочих дней с момента внесения изменений для учета потенциальными поставщиками этих изменений в конкурсных заявках, при этом, количество продлений окончательного срока представления конкурсных заявок не ограничивается.
При внесении изменений в конкурсную документацию по основанию, предусмотренному пунктом 36-1 настоящих Правил, окончательный срок представления конкурсных заявок продлевается заказчиком со дня повторного утверждения конкурсной документации не менее чем на семь рабочих дней с момента внесения изменений для учета потенциальными поставщиками этих изменений в конкурсных заявках.
Копия конкурсной документации с учетом внесенных изменений и (или) дополнений не позднее одного рабочего дня с даты внесения изменений и (или) дополнений представляется заказчиком всем потенциальным поставщикам путем размещения ее в реестре (системе).
Информация о продлении сроков представления конкурсной заявки подлежит размещению в реестре (системе).
дополнить пунктами 36-1 и 36-2 следующего содержания:
«36-1. Конкурсная документация на работы и услуги рассматривается потенциальными поставщиками на предмет поставки товаров местного производства.
Заявки на поставку товаров подаются производителями или лицами, находящимися с производителем в торгово-посреднических отношениях. К заявке прилагаются документы, предусмотренные подпунктами 2), 3), 5), 12), 13), 16) пункта 41 настоящих Правил и сертификат о происхождении товара формы «СТ-KZ» на ранее произведенный товар. Заявка направляется на электронный адрес заказчика, указанный в конкурсной документации, не позднее трех рабочих дней со дня размещения объявления в Реестре (системе).
Товары местного производства приобретаются согласно подпункту 10) пункта 85 настоящих Правил согласно перечню, указанному в поступивших заявках.
В конкурсную документацию на работы и услуги вносятся соответствующие изменения согласно пункту 33 настоящих Правил.
Исключением являются товары, приобретаемые в рамках договоров гарантийного и сервисного обслуживания основного или самоходного оборудования (техники), или обеспечивающие экологическую и индивидуальную защиту на вредных и опасных участках производств, или являющихся объектом интеллектуальной собственности.
36-2. Заказчик не заключает договор на поставку товаров местного производства согласно пункту 36-1 настоящих Правил, по следующим основаниям:
1) не представлены или представлены с нарушением конкурсной документации и настоящих Правил документы, указанные в подпунктах 2), 3), 5), 12), 13) и 16) пункта 41 настоящих Правил;
2) указанных в подпунктах 4), 5), 6), 7), 9), 10), 12), 13) пункта 65 настоящих Правил;
3) не представлен сертификат о происхождении товара формы «СТ-KZ» на ранее произведенный товар;
4) срок поставки товара превышает сроки, предусмотренные планом выполнения работ (оказания услуг);
5) предложенная цена превышает сметную стоимость, указанную в конкурсной документации (при наличии);
6) поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по ранее заключенным договорам;
7) конкурс на выполнение работ (услуг) признан несостоявшимся или договор по итогам конкурса не заключен, за исключением последующего закупа из одного источника в соответствии с пунктом 84 настоящих Правил.».
В конкурсную документацию на работы и услуги вносятся соответствующие изменения согласно пункту 33 настоящих Правил.
Исключением являются товары, приобретаемые в рамках договоров гарантийного и сервисного обслуживания основного или самоходного оборудования (техники), или обеспечивающие экологическую и индивидуальную защиту на вредных и опасных участках производств, или являющихся объектом интеллектуальной собственности.
36-2. Заказчик не заключает договор на поставку товаров местного производства согласно пункту 36-1 настоящих Правил, по следующим основаниям:
1) не представлены или представлены с нарушением конкурсной документации и настоящих Правил документы, указанные в подпунктах 2), 3), 5), 12), 13) и 16) пункта 41 настоящих Правил;
2) указанных в подпунктах 4), 5), 6), 7), 9), 10), 12), 13) пункта 65 настоящих Правил;
3) не представлен сертификат о происхождении товара формы «СТ-KZ» на ранее произведенный товар;
4) срок поставки товара превышает сроки, предусмотренные планом выполнения работ (оказания услуг);
5) предложенная цена превышает сметную стоимость, указанную в конкурсной документации (при наличии);
6) поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по ранее заключенным договорам;
7) конкурс на выполнение работ (услуг) признан несостоявшимся или договор по итогам конкурса не заключен, за исключением последующего закупа из одного источника в соответствии с пунктом 84 настоящих Правил.».
Forwarded from Zakon.kz - Новости Казахстана и мира
Сегодня в Астане начинаются судебные прения по делу Куандыка Бишимбаева. Заседание должно было начаться в 10:00, но из-за отсутствия Бишимбаева и Байжанова прения отложили до 14:30.
"В конвойной службе возникли неполадки. Подсудимые будут доставлены после 11:00, заседание откладывается до 14:30", - сообщили в суде.
t.me/zakonkz
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Казахстан Подешевле
ЭЦП по новому формату теперь выпускают
Вчера обновляли ЭЦП и заметили, что для физлиц вместо привычных AUTH... / RSA... теперь выдается только один ключ — GOST. Думаем, что будет немного удобнее, так раньше для "входа" и для "подписи" были разные ЭЦП, а теперь 2 в 1.
Если что, ваши текущие ЭЦП (которые AUTH / RSA) еще работают. Просто когда будете перевыпускать, тогда придет по новому формату.
На всякий случай сделали 👉 пошаговую инструкцию, как перевыпустить ЭЦП онлайн. Нужны ваши текущие ключи + пароль от них. Если их нет, то можно выпустить онлайн через egov.kz.
P.s: вот ссылка на официальную новость об изменениях в НУЦ РК.
https://yangx.top/podeshevlekz
Вчера обновляли ЭЦП и заметили, что для физлиц вместо привычных AUTH... / RSA... теперь выдается только один ключ — GOST. Думаем, что будет немного удобнее, так раньше для "входа" и для "подписи" были разные ЭЦП, а теперь 2 в 1.
Если что, ваши текущие ЭЦП (которые AUTH / RSA) еще работают. Просто когда будете перевыпускать, тогда придет по новому формату.
На всякий случай сделали 👉 пошаговую инструкцию, как перевыпустить ЭЦП онлайн. Нужны ваши текущие ключи + пароль от них. Если их нет, то можно выпустить онлайн через egov.kz.
P.s: вот ссылка на официальную новость об изменениях в НУЦ РК.
https://yangx.top/podeshevlekz
🔥2
Forwarded from PRESS.KZ
В Департаменте полиции города сообщили, что по этому случаю возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.
Журналист Михаил Козачков рассказал, что охранник городского морга проходит по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Мужчину разоблачили, когда он хотел сдать телефон в ломбард. В галерее нашли контент 18+.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1👍1😱1
Forwarded from Zakon.kz - Новости Казахстана и мира
Аким Риддера покинул пост
Даулет Батырбаев подал в отставку по собственному желанию. Бывший глава Риддера коротко подвел итоги работы и признался, что критика в соцсетях помогала находить болевые точки жизни города, оперативно их устранять.
Пост акима Риддера Батырбаев занимал с августа 2023 года. И.о. акима Риддера назначили замакима Мурата Байжуменова.
t.me/zakonkz
Даулет Батырбаев подал в отставку по собственному желанию. Бывший глава Риддера коротко подвел итоги работы и признался, что критика в соцсетях помогала находить болевые точки жизни города, оперативно их устранять.
"За небольшой период времени нам удалось сделать немало. Не допустили коллапса с отоплением города, инициировали строительство двух новых школ, выдержали весенний экзамен по отведению талых вод от жилых массивов и предприятий, сняли напряжение с общественным транспортом. В городе активизировались культурно-развлекательная работа, спорт...
...Очень надеюсь и верю, что все намеченные планы новому руководству удастся воплотить в реальность, от чего жизнь горожан станет лучше и позитивнее", – сказал бывший аким.
Пост акима Риддера Батырбаев занимал с августа 2023 года. И.о. акима Риддера назначили замакима Мурата Байжуменова.
t.me/zakonkz
👍1
Приказ и.о. Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан от 10 апреля 2024 года № 54-НҚ
В соответствии с подпунктом 46) пункта 15 Положения республиканского государственного учреждения «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан», утвержденного приказом Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 28 сентября 2023 года № 14, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 21 июня 2022 года № 121-НҚ «Об утверждении строительных норм Республики Казахстан» следующее изменение:
в Строительных нормах Республики Казахстан 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений»:
пункт 4.31 изложить в следующей редакции:
«По каждому объекту строительства необходимо:
размещать в доступном для обозрения месте информацию о строящемся (реконструируемом) объекте «Паспорт объекта (информационный щит)» с указанием наименования заказчика, подрядчика, проектной организации и их ответственных представителей, руководителей технического надзора заказчика, сроков начала и окончания строительства (реконструкции), схематичные чертежи объекта и общую ситуационную схему, данные уведомления с указанием регистрационного номера в талоне о начале производства строительно-монтажных работ;
иметь журнал производства работ по форме согласно приложению В к настоящим строительным нормам и специальные журналы;
иметь журналы по отдельным видам работ, принятые согласно пунктам о специальных журналах, включаемых в договоры подряда между заказчиком и подрядчиком с учетом уровня сложности объекта;
составлять акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций, испытаний и опробования оборудования, систем, сетей и устройств;
оформлять подрядчиком исполнительную документацию, предусмотренную нормативным техническим документом в сфере архитектуры, градостроительства и строительства на отдельные виды работ, а также обязательно иметь на объекте комплект рабочих чертежей с записями в журналах о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или эскизам, и о внесенных в них по согласованию с проектной организацией и заказчиком изменениях;
размещать информацию в электронном формате в единой информационной системе строительства (E-Qurylys) для организации проведения строительства по принципу «одного окна» (номер и дату договора по вывозу строительных отходов с указанием сторон договора и объема строительных отходов, место вывоза строительных отходов, согласно утвержденной проектно-сметной документации.)»
В соответствии с подпунктом 46) пункта 15 Положения республиканского государственного учреждения «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан», утвержденного приказом Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 28 сентября 2023 года № 14, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 21 июня 2022 года № 121-НҚ «Об утверждении строительных норм Республики Казахстан» следующее изменение:
в Строительных нормах Республики Казахстан 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений»:
пункт 4.31 изложить в следующей редакции:
«По каждому объекту строительства необходимо:
размещать в доступном для обозрения месте информацию о строящемся (реконструируемом) объекте «Паспорт объекта (информационный щит)» с указанием наименования заказчика, подрядчика, проектной организации и их ответственных представителей, руководителей технического надзора заказчика, сроков начала и окончания строительства (реконструкции), схематичные чертежи объекта и общую ситуационную схему, данные уведомления с указанием регистрационного номера в талоне о начале производства строительно-монтажных работ;
иметь журнал производства работ по форме согласно приложению В к настоящим строительным нормам и специальные журналы;
иметь журналы по отдельным видам работ, принятые согласно пунктам о специальных журналах, включаемых в договоры подряда между заказчиком и подрядчиком с учетом уровня сложности объекта;
составлять акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций, испытаний и опробования оборудования, систем, сетей и устройств;
оформлять подрядчиком исполнительную документацию, предусмотренную нормативным техническим документом в сфере архитектуры, градостроительства и строительства на отдельные виды работ, а также обязательно иметь на объекте комплект рабочих чертежей с записями в журналах о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или эскизам, и о внесенных в них по согласованию с проектной организацией и заказчиком изменениях;
размещать информацию в электронном формате в единой информационной системе строительства (E-Qurylys) для организации проведения строительства по принципу «одного окна» (номер и дату договора по вывозу строительных отходов с указанием сторон договора и объема строительных отходов, место вывоза строительных отходов, согласно утвержденной проектно-сметной документации.)»
Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2024 года № 333
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прилагаемый проект Конвенции между Правительством Республики Казахстан и Правительством Арабской Республики Египет об устранении двойного налогообложения и предотвращении избежания и уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход.
2. Заместителю Премьер-Министра - Министру иностранных дел Республики Казахстан Нуртлеу Мурату Абугалиевичу подписать от имени Правительства Республики Казахстан Конвенцию между Правительством Республики Казахстан и Правительством Арабской Республики Египет об устранении двойного налогообложения и предотвращении избежания и уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход, разрешив вносить изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прилагаемый проект Конвенции между Правительством Республики Казахстан и Правительством Арабской Республики Египет об устранении двойного налогообложения и предотвращении избежания и уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход.
2. Заместителю Премьер-Министра - Министру иностранных дел Республики Казахстан Нуртлеу Мурату Абугалиевичу подписать от имени Правительства Республики Казахстан Конвенцию между Правительством Республики Казахстан и Правительством Арабской Республики Египет об устранении двойного налогообложения и предотвращении избежания и уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход, разрешив вносить изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.
Forwarded from Zakon.kz - Новости Казахстана и мира
В Астане началось судебное заседание по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева. Сегодня — первые прения сторон.
Заседание перенесли с 10:00 на 14:30 из-за возникших проблем с конвойной службой.
Онлайн-трансляция — здесь.
t.me/zakonkz
Заседание перенесли с 10:00 на 14:30 из-за возникших проблем с конвойной службой.
Онлайн-трансляция — здесь.
t.me/zakonkz
Forwarded from Zakon.kz - Новости Казахстана и мира
Судебных прений по делу Бишимбаева сегодня не будет
Гособвинители попросили возобновить судебное следствие в отношении второго подсудимого Байжанова.
Стороны не возразили, защита Байжанова попросила 2-3 дня для подготовки к процессу, судья удовлетворила ходатайство о возобновлении судебного следствия.
Судебное разбирательство откладывается на 10:00 2 мая.
t.me/zakonkz
Гособвинители попросили возобновить судебное следствие в отношении второго подсудимого Байжанова.
"Сторона обвинения отказывается от обвинения в отношении Байжанова по статье 434 УК РК — то есть недонесение о преступлении. Продолжить рассмотрение уголовного дела в отношении Байжанова по обвинению его в совершении преступления, предусмотренного статьей 432 УК РК - то есть заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления", - сообщил прокурор.
Стороны не возразили, защита Байжанова попросила 2-3 дня для подготовки к процессу, судья удовлетворила ходатайство о возобновлении судебного следствия.
Судебное разбирательство откладывается на 10:00 2 мая.
t.me/zakonkz
💩2👎1
Forwarded from Қазақстан Бас прокуратурасы
Генеральный Прокурор провел коллегию по соблюдению конституционных прав граждан
Сегодня на коллегии под председательством руководителя надзорного органа Асылова Б.Н. обсуждены вопросы соблюдения конституционных прав граждан в уголовном процессе, где приняли участие руководители центральных аппаратов и региональных подразделений органов следствия и дознания.
Отмечено, что принимаемые прокурорами меры по пресечению нарушений прав человека в уголовном процессе дают определенные результаты.
В судах отмечается снижение числа незаконно привлеченных к ответственности граждан на 41%. За последние 3 года по протестам Генерального Прокурора Верховным Судом оправданы 67 граждан.
В 2023 году прекращены уголовные дела в отношении 280 подозреваемых лиц, которым органами расследования было инкриминировано совершение тех или иных уголовных правонарушений.
Почти половину из них (122 лица) от незаконного уголовного преследования освободили прокуроры.
Кроме того, за прошлый год прокуроры освободили 449 граждан, которых незаконно удерживали в служебных помещениях.
Как отметил Асылов Б.Н. «По моему поручению в Генеральной прокуратуре ведётся детальный разбор причин каждого оправдательного приговора с принятием жёстких кадровых решений.
Предлагаю данный опыт перенять всем органам расследования, руководители которых при организации работы должны строго придерживаться требований Президента, изложенных в концепции «Справедливый Казахстан»».
По итогам коллегии Генеральным Прокурором поручено дополнительно принять комплекс практических мер в целях пресечения незаконных действий органов, ведущих уголовный процесс, и предложено продолжить внедрение видеонаблюдения при доставлении граждан и их нахождении в помещениях правоохранительных органов, шире использовать применение к подозреваемым электронных браслетов.
📱 https://yangx.top/GenPr
Facebook | Instagram | YouTube
Сегодня на коллегии под председательством руководителя надзорного органа Асылова Б.Н. обсуждены вопросы соблюдения конституционных прав граждан в уголовном процессе, где приняли участие руководители центральных аппаратов и региональных подразделений органов следствия и дознания.
Отмечено, что принимаемые прокурорами меры по пресечению нарушений прав человека в уголовном процессе дают определенные результаты.
В судах отмечается снижение числа незаконно привлеченных к ответственности граждан на 41%. За последние 3 года по протестам Генерального Прокурора Верховным Судом оправданы 67 граждан.
В 2023 году прекращены уголовные дела в отношении 280 подозреваемых лиц, которым органами расследования было инкриминировано совершение тех или иных уголовных правонарушений.
Почти половину из них (122 лица) от незаконного уголовного преследования освободили прокуроры.
Кроме того, за прошлый год прокуроры освободили 449 граждан, которых незаконно удерживали в служебных помещениях.
Как отметил Асылов Б.Н. «По моему поручению в Генеральной прокуратуре ведётся детальный разбор причин каждого оправдательного приговора с принятием жёстких кадровых решений.
Предлагаю данный опыт перенять всем органам расследования, руководители которых при организации работы должны строго придерживаться требований Президента, изложенных в концепции «Справедливый Казахстан»».
По итогам коллегии Генеральным Прокурором поручено дополнительно принять комплекс практических мер в целях пресечения незаконных действий органов, ведущих уголовный процесс, и предложено продолжить внедрение видеонаблюдения при доставлении граждан и их нахождении в помещениях правоохранительных органов, шире использовать применение к подозреваемым электронных браслетов.
Facebook | Instagram | YouTube
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from TENGENOMIKA
🇰🇿🔻 Исполнение республиканского бюджета по итогу января-марта 2024 года продолжает ухудшаться
По данным Минфина Казахстана, за первые три месяца этого года на 1 апреля 2024 года совокупные доходы республиканского бюджета (РБ) составили 5,38 трлн тенге, где налоговые поступления 3,27 трлн тенге. Исполнение по доходам (79,5% к плану периода, 81,7% ранее) и по налоговым поступлениям (78,9%, после 82,2%), что является негативным трендом. При этом, общие расходы РБ составили за этот же период 5,39 трлн тенге, а исполнение к плану составило 96,6%. Кстати, перевыполнение по займам составило уже 122,6%. Наконец, за январь-март РБ уже получил 1,63 трлн тенге трансфертов с Нацфонда Казахстана или почти 80% от запланированных гарантированных трансфертов на текущий год!!!
Основные статьи налоговых поступлений: налог на добавленную стоимость (НДС) и корпоративный подоходный налог (КПН) существенно отстают от прогнозов. По НДС в РБ поступило 1,2 трлн тенге (80,3% к плану периода) и по КПН поступления на сумму 798 млрд тенге или 72,6% к плану периода.
Между тем, исполнение местного бюджета за январь-март также ухудшается, хотя и остаётся в зоне перевыполнения. Так, совокупные доходы составили 2,76 трлн тенге (115,4% к плану периода, после 128,4%), а налоговые поступления 1,36 трлн тенге (130,3% к плану периода, после 153,5%).
Динамика налоговых поступлений республиканского бюджета является крайне негативной, что с учетом паводков и их последствий для экономики может еще больше ухудшить картину в ближайшие месяцы. Мы уже писали, что паводки чреваты не только ущербами, но и снижением собираемости налогов и предоставления налоговых льгот на период восстановления.
Ситуация становится еще более сложной для Правительства, которое уже изъяло 80% гарантированных трансфертов и усиленно занимает через госдолг для покрытия дефицита, который кстати за январь-март составил по РБ (-)1,03 трлн тенге, вместо запланированных (-)124 млрд тенге.
🤐 TENGENOMIKA
По данным Минфина Казахстана, за первые три месяца этого года на 1 апреля 2024 года совокупные доходы республиканского бюджета (РБ) составили 5,38 трлн тенге, где налоговые поступления 3,27 трлн тенге. Исполнение по доходам (79,5% к плану периода, 81,7% ранее) и по налоговым поступлениям (78,9%, после 82,2%), что является негативным трендом. При этом, общие расходы РБ составили за этот же период 5,39 трлн тенге, а исполнение к плану составило 96,6%. Кстати, перевыполнение по займам составило уже 122,6%. Наконец, за январь-март РБ уже получил 1,63 трлн тенге трансфертов с Нацфонда Казахстана или почти 80% от запланированных гарантированных трансфертов на текущий год!!!
Основные статьи налоговых поступлений: налог на добавленную стоимость (НДС) и корпоративный подоходный налог (КПН) существенно отстают от прогнозов. По НДС в РБ поступило 1,2 трлн тенге (80,3% к плану периода) и по КПН поступления на сумму 798 млрд тенге или 72,6% к плану периода.
Между тем, исполнение местного бюджета за январь-март также ухудшается, хотя и остаётся в зоне перевыполнения. Так, совокупные доходы составили 2,76 трлн тенге (115,4% к плану периода, после 128,4%), а налоговые поступления 1,36 трлн тенге (130,3% к плану периода, после 153,5%).
Динамика налоговых поступлений республиканского бюджета является крайне негативной, что с учетом паводков и их последствий для экономики может еще больше ухудшить картину в ближайшие месяцы. Мы уже писали, что паводки чреваты не только ущербами, но и снижением собираемости налогов и предоставления налоговых льгот на период восстановления.
Ситуация становится еще более сложной для Правительства, которое уже изъяло 80% гарантированных трансфертов и усиленно занимает через госдолг для покрытия дефицита, который кстати за январь-март составил по РБ (-)1,03 трлн тенге, вместо запланированных (-)124 млрд тенге.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Бюро Мажилиса под председательством Спикера Палаты Ерлана Кошанова сформировало проект повестки предстоящего пленарного заседания
Для рассмотрения в первом чтении предложены инициированные депутатами Парламента законодательные поправки по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Законопроектом вносятся изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», а также в ряд законов. В частности, вводится уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ, прекурсоров, за нарушение правил обращения с ними для лиц, в обязанности которых входит соблюдение таких правил.
В проект повестки пленарного заседания в первом чтении включен также законопроект по вопросам государственной статистики и управления данными. Разработанные депутатами Парламента поправки направлены на распределение полномочий и компетенций между Бюро национальной статистики и МЦРИАП в области политики управления данными, цифровизацию деятельности Бюро и его интеграцию с базами госорганов, а также совершенствование методов сбора данных от административных и альтернативных источников.
В работу будут приняты новые законопроекты о ратификации Соглашения с Правительством Китайской Народной Республики о международных автомобильных перевозках, а также законодательные нововведения по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм в сфере деятельности органов внутренних дел.
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39479495
Для рассмотрения в первом чтении предложены инициированные депутатами Парламента законодательные поправки по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Законопроектом вносятся изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», а также в ряд законов. В частности, вводится уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ, прекурсоров, за нарушение правил обращения с ними для лиц, в обязанности которых входит соблюдение таких правил.
В проект повестки пленарного заседания в первом чтении включен также законопроект по вопросам государственной статистики и управления данными. Разработанные депутатами Парламента поправки направлены на распределение полномочий и компетенций между Бюро национальной статистики и МЦРИАП в области политики управления данными, цифровизацию деятельности Бюро и его интеграцию с базами госорганов, а также совершенствование методов сбора данных от административных и альтернативных источников.
В работу будут приняты новые законопроекты о ратификации Соглашения с Правительством Китайской Народной Республики о международных автомобильных перевозках, а также законодательные нововведения по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм в сфере деятельности органов внутренних дел.
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39479495
Информационная система ПАРАГРАФ
Досье на проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан…
Приказ и.о. Министра культуры и информации Республики Казахстан от 17 апреля 2024 года № 151
Об утверждении профессиональных стандартов в сфере культуры
В соответствии с пунктом 5 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующие профессиональные стандарты в сфере культуры к настоящему приказу:
1) согласно приложению 1 «Библиотекарь-переводчик»;
2) согласно приложению 2 «Библиотекарь полиграфист»;
3) согласно приложению 3 «Библиотекарь-корректор»;
4) согласно приложению 4 «Библиотекарь-консерватор»;
5) согласно приложению 5 «Библиотекарь-каталогизатор»;
6) согласно приложению 6 «Библиотекарь по базам данных и сетям»;
7) согласно приложению 7 «Библиотекарь-реставратор»;
8) согласно приложению 8 «Библиотекарь-культорганизатор»;
9) согласно приложению 9 «Библиотекарь-микробиолог»;
10) согласно приложению 10 «Библиотекарь-методист»;
11) согласно приложению 11 «Библиотекарь-переплетчик»;
12) согласно приложению 12 «Библиотекарь по тестированию программного обеспечения, web и мультимедийных приложений»;
13) согласно приложению 13 «Библиотекарь-химик»;
14) согласно приложению 14 «Библиотекарь-корректор рельефно-точечного шрифта Брайля»;
15) согласно приложению 15 «Библиотекарь-тифлопедагог»;
16) согласно приложению 16 «Библиотекарь-редактор рельефно-точечного шрифта Брайля»;
17) согласно приложению 17 «Библиотекарь-редактор каталогов по Брайлю»;
18) согласно приложению 18 «Библиотекарь-эколог»;
19) согласно приложению 19 «Библиотекарь по тифлоинформационным технологиям»;
20) согласно приложению 20 «Библиограф»;
21) согласно приложению 21 «Библиотекарь-аудиоредактор»;
22) согласно приложению 22 «Библиотекарь-диктор»;
23) согласно приложению 23 «Библиотекарь-энтомолог»;
24) согласно приложению 24 «Библиотекарь-архивист»;
25) согласно приложению 25 «Библиотекарь-реабилитолог»;
26) согласно приложению 26 «IT -менеджер в сфере цифровизации»;
27) согласно приложению 27 «Методист отдела музейной педагогики и детского творчества»;
28) согласно приложению 28 «Археолог»;
29) согласно приложению 29 «Антрополог»;
30) согласно приложению 30 «Художник-экспозиционер по организации экспозиций и выставок»;
31) согласно приложению 31 «Этнограф»;
32) согласно приложению 32 «Редактор (в музейном деле)»;
33) согласно приложению 33 «Музейный смотритель»;
34) согласно приложению 34 «Методист экскурсионной деятельности музея»;
35) согласно приложению 35 «Хранитель фонда»;
36) согласно приложению 36 «Музеевед»;
37) согласно приложению 37 «Экскурсовод»;
38) согласно приложению 38 «Архивист (в музейном деле)»;
39) согласно приложению 39 «Певец»;
40) согласно приложению 40 «Исполнитель-инструменталист, преподаватель по музыкальному инструменту (по видам)»;
41) согласно приложению 41 «Методист библиотеки, дома народного творчества, клубного учреждения, музея, центра (научно-методического, культурного и др.)»;
42) согласно приложению 42 «Методист службы фондовой работы»;
43) согласно приложению 43 «Кинотеледраматург»;
44) согласно приложению 44 «Специалист по реставрации и консервации памятников»;
45) согласно приложению 45 «Реставратор каменных конструкций»;
46) согласно приложению 46 «Плотник-реставратор»;
47) согласно приложению 47 «Руководитель кружка Дома народного творчества, клубного учреждения»;
48) согласно приложению 48 «Культорганизатор»;
49) согласно приложению 49 «Палеограф».
Об утверждении профессиональных стандартов в сфере культуры
В соответствии с пунктом 5 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующие профессиональные стандарты в сфере культуры к настоящему приказу:
1) согласно приложению 1 «Библиотекарь-переводчик»;
2) согласно приложению 2 «Библиотекарь полиграфист»;
3) согласно приложению 3 «Библиотекарь-корректор»;
4) согласно приложению 4 «Библиотекарь-консерватор»;
5) согласно приложению 5 «Библиотекарь-каталогизатор»;
6) согласно приложению 6 «Библиотекарь по базам данных и сетям»;
7) согласно приложению 7 «Библиотекарь-реставратор»;
8) согласно приложению 8 «Библиотекарь-культорганизатор»;
9) согласно приложению 9 «Библиотекарь-микробиолог»;
10) согласно приложению 10 «Библиотекарь-методист»;
11) согласно приложению 11 «Библиотекарь-переплетчик»;
12) согласно приложению 12 «Библиотекарь по тестированию программного обеспечения, web и мультимедийных приложений»;
13) согласно приложению 13 «Библиотекарь-химик»;
14) согласно приложению 14 «Библиотекарь-корректор рельефно-точечного шрифта Брайля»;
15) согласно приложению 15 «Библиотекарь-тифлопедагог»;
16) согласно приложению 16 «Библиотекарь-редактор рельефно-точечного шрифта Брайля»;
17) согласно приложению 17 «Библиотекарь-редактор каталогов по Брайлю»;
18) согласно приложению 18 «Библиотекарь-эколог»;
19) согласно приложению 19 «Библиотекарь по тифлоинформационным технологиям»;
20) согласно приложению 20 «Библиограф»;
21) согласно приложению 21 «Библиотекарь-аудиоредактор»;
22) согласно приложению 22 «Библиотекарь-диктор»;
23) согласно приложению 23 «Библиотекарь-энтомолог»;
24) согласно приложению 24 «Библиотекарь-архивист»;
25) согласно приложению 25 «Библиотекарь-реабилитолог»;
26) согласно приложению 26 «IT -менеджер в сфере цифровизации»;
27) согласно приложению 27 «Методист отдела музейной педагогики и детского творчества»;
28) согласно приложению 28 «Археолог»;
29) согласно приложению 29 «Антрополог»;
30) согласно приложению 30 «Художник-экспозиционер по организации экспозиций и выставок»;
31) согласно приложению 31 «Этнограф»;
32) согласно приложению 32 «Редактор (в музейном деле)»;
33) согласно приложению 33 «Музейный смотритель»;
34) согласно приложению 34 «Методист экскурсионной деятельности музея»;
35) согласно приложению 35 «Хранитель фонда»;
36) согласно приложению 36 «Музеевед»;
37) согласно приложению 37 «Экскурсовод»;
38) согласно приложению 38 «Архивист (в музейном деле)»;
39) согласно приложению 39 «Певец»;
40) согласно приложению 40 «Исполнитель-инструменталист, преподаватель по музыкальному инструменту (по видам)»;
41) согласно приложению 41 «Методист библиотеки, дома народного творчества, клубного учреждения, музея, центра (научно-методического, культурного и др.)»;
42) согласно приложению 42 «Методист службы фондовой работы»;
43) согласно приложению 43 «Кинотеледраматург»;
44) согласно приложению 44 «Специалист по реставрации и консервации памятников»;
45) согласно приложению 45 «Реставратор каменных конструкций»;
46) согласно приложению 46 «Плотник-реставратор»;
47) согласно приложению 47 «Руководитель кружка Дома народного творчества, клубного учреждения»;
48) согласно приложению 48 «Культорганизатор»;
49) согласно приложению 49 «Палеограф».
Правила ведения электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39241132
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39241132
Информационная система ПАРАГРАФ
Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 23 апреля 2024 года № 149 «Об утверждении Правил ведения…
Forwarded from PRESS.KZ
⚡️Задержан экс-министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев
Информацию о его задержании, ссылаясь на свои источники, первым сообщил канал Nege. По их данным, бывшего главу МВД подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями во время январских событий 2022 года.
Информацию о его задержании, ссылаясь на свои источники, первым сообщил канал Nege. По их данным, бывшего главу МВД подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями во время январских событий 2022 года.
🔥3
Forwarded from Қазақстан Бас прокуратурасы
Относительно задержания Тургумбаева Е.З.
Генеральной прокуратурой Республики Казахстан продолжается расследование уголовных дел, связанных с январскими событиями 2022 года.
29 апреля т.г. за превышения властии должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия (ст.362 ч.4 УК РК) в порядке ст.128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан задержан экс-Министр внутренних дел Тургумбаев Е.З.
Учитывая, что в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственные секреты, другиеданные досудебного расследования не подлежат разглашению.
Недопустимость разглашения данных досудебного расследования, составляющих государственные секреты регламентирована требованиями ст.ст. 47 и 201 УПК РК.
📱 https://yangx.top/GenPr
Facebook | Instagram | YouTube
Генеральной прокуратурой Республики Казахстан продолжается расследование уголовных дел, связанных с январскими событиями 2022 года.
29 апреля т.г. за превышения властии должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия (ст.362 ч.4 УК РК) в порядке ст.128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан задержан экс-Министр внутренних дел Тургумбаев Е.З.
Учитывая, что в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственные секреты, другиеданные досудебного расследования не подлежат разглашению.
Недопустимость разглашения данных досудебного расследования, составляющих государственные секреты регламентирована требованиями ст.ст. 47 и 201 УПК РК.
Facebook | Instagram | YouTube
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2